key: cord-0047522-4xfmc0el authors: Ahting, Steffen title: Baubetriebliche und baurechtliche Grundlagen date: 2020-07-14 journal: Nachtragsmanagement bei gestörten Bauabläufen DOI: 10.1007/978-3-658-30515-4_2 sha: 97c1f2486e62b29b18518e4ab4186c662f92496f doc_id: 47522 cord_uid: 4xfmc0el Im zweiten Kapitel wird zunächst die Bedeutung der Bauzeit für die einzelnen am Bau beteiligten Parteien dargelegt, bevor die verschiedenen Bauablaufstörungen klassifiziert werden. Zudem erfolgt eine Erläuterung zu den möglichen Anspruchsgrundlagen des Auftragnehmers für eine Erstattung von Mehrkosten aus einem gestörten Bauablauf. Dieser kann in dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegen oder aus höherer Gewalt resultieren. In einem weiteren Schritt wird auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eingegangen und die Mindestanforderungen dargelegt, die dieser an die Nachweis- bzw. Beweisführung stellt. Die Bauzeit ist allerdings nicht nur für den Auftraggeber von großer Bedeutung. Auch der Auftragnehmer trifft spätestens in der Kalkulation konkrete Annahmen über die zeitlichen Phasen einer Baustelle, um die zeitabhängigen Kosten zu erfassen. So muss ein Unternehmer sein Personal, Material und Gerät disponieren, Nachunternehmerverträge abschließen und nicht zuletzt rechtzeitig für Anschlussaufträge sorgen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Die Rahmenbedingungen für die Bauzeit werden dabei oftmals bereits in der Ausschreibungsphase durch den Auftraggeber festgelegt. So werden in der Ausschreibung erfahrungsgemäß häufig zumindest Start-und Endtermin verankert. Einige Auftraggeber gehen noch einen Schritt weiter und geben bestimmte Bauphasen und Zwischentermine als sogenannte Meilensteine vor. Im Zuge der Angebotsbearbeitung ist es dann Sache des Bieters, diese Termine aufzunehmen, in kleinere Abschnitte zu gliedern und sein Angebot darauf auszulegen. Sobald folglich ein Bauvertrag geschlossen wird, wird i. d. R. auch ein Terminplan, in Form eines Bauzeitenplanes, vertraglich bindend vereinbart. Dieses zeitliche Konzept steht danach als Grundstein für alle weiteren Planungen zur Verfügung und sollte daher auch Angaben zur technischen Bearbeitung, Liefer-/ Bestell-sowie Vorlauffristen und weitere Angaben etwa zur Planfertigstellung enthalten. Durch die vertragliche Bindung an den entwickelten Bauzeitenplan schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber "nicht nur die mangelfreie Herstellung des Bauwerks oder seiner Bauleistung, sondern gleichrangig daneben auch die fristgerechte Fertigstellung des Bauwerks" 1 . Sowohl die mangelfreie Herstellung als auch die fristgerechte Fertigstellung sind rechtlich als gleichrangig anzusehen, wie anhand der § § 4 Abs. 7 und 5 Abs. 4 VOB/B deutlich wird. Hiernach kann der Auftraggeber sowohl bei mangelhafter Herstellung, als auch bei Verzug Schadensersatz geltend machen. Da die gesamte Baustelle während der Ausführung Personal, Geräte, Nachunternehmer und weitere Hilfsmittel bindet, verursacht sie tägliche Kosten, die durch die erbrachte Leistung und die hierfür vereinbarten Preise erwirtschaftet werden müssen. Hinzu kommen allgemeine Geschäftskosten, die baustellenunabhängig als fixe Kosten in jeder Firma anfallen. Die Erwirtschaftung dieser Kosten ist nicht selten bereits bei planmäßigem Verlauf der Abläufe eine große Herausforderung für Unternehmen. Kommt es nun zu einer Störung im geplanten Ablauf, sei es durch eine Verzögerung, einen Baustopp/Stillstand, einer Beschleunigung oder durch einen anderen Grund, kann dies nicht ohne Weiteres abgefangen werden und führt unweigerlich zu Mehrkosten. Eine weitere große Bedeutung hat die Bauzeit im Hinblick auf den Einkauf von Materialien und Nachunternehmerleistungen. Verschiedene Jahreszeiten bedingen unterschiedliche Materialpreise und Auslastungen. Wie sich aus Abb. 2.1 ergibt, variieren etwa die Preise für Betonstahl monatlich, sodass sich bei einer Verschiebung der ursprünglich geplanten Bauzeit erhebliche Mehr-und Minderkosten ergeben können. Ähnliche Schwankungen ergeben sich bei Nachunternehmerleistungen. Ist eine geplante Leistung z. B. für den Winter vereinbart, verschiebt sich nun aber aufgrund einer Bauablaufstörung in die Sommermonate, kann die Leistung aufgrund der regelmäßig höheren Auslastung im Sommer teurer werden, sodass bei dem Auftragnehmer Mehrkosten entstehen würden. Umgekehrt können Leistungen auch teurer werden, wenn eine Verschiebung in die Wintermonate erfolgt. Mehrkosten im Winter ergeben sich beispielsweise durch aus witterungsbedingten Ausfällen bzw. einer jahreszeitlich bedingten geringeren Produktivität. Eine genaue Aufgliederung der Mehrkosten, die entweder durch eine Verlängerung resp. Verkürzung 2 oder durch eine Verschiebung der Bauzeit in späteren Zeitraum entstehen können, folgt im Zuge des systematischen Kostennachweises durch den gestörten Bauablauf in Abschn. 3.4. störungsbedingte Mehrkosten schnell sehr hohe Summen erreichen können. Welche Dimensionen das Thema der Bauablaufstörung erreicht, hat Heilfort untersucht. Aus einer Unternehmensbefragung ging hervor, dass in der Baupraxis rund 56 % der Vorhaben gestört waren. 3, 4 Dabei entstehen Mehrkosten von 30-50 % der geplanten Kosten. 5 Die Begriffe "Störung", "Behinderung" und "Unterbrechung" werden in der Literatur in unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt und sind daher an dieser Stelle genauer zu definieren, damit das nachfolgend verwendete Verständnis hinreichend deutlich wird. Kapellmann und Schiffers definieren Störungen "als unplanmäßige Einwirkungen auf den […] vertragsgemäß geplanten Produktionsprozess". 6 Dabei wird zunächst nicht unterschieden, wer ursächlich für die Störung verantwortlich ist. Die Verantwortlichkeit kann demnach auch auf der Seite des Auftragnehmers vorliegen oder durch höhere Gewalt keiner Partei zugeordnet werden können. Born Dabei bleibt zu beachten, dass derjenige Vertragspartner, der sich auf eine Behinderung durch die Umstände höherer Gewalt beruft, voll beweisbelastet ist. Auftragnehmer müssen demnach die Umstände der höheren Gewalt darlegen und beweisen bzw. nachvollziehbar begründen, warum und in welchem Umfang sie sich in der vorherrschenden Situation außerstande sehen, ihren Leistungspflichten weiterhin nachzukommen. Bauablaufstörungen können, wie in Tab Unter der "Änderung des Bauentwurfes" sind "sämtliche Anordnungen, die die Art und den Umfang der vertraglich festgelegten Leistung betreffen" 20 zu verstehen. Der Begriff ist dabei nicht auf Planungsänderungen begrenzt. Eine vom Vertrag abweichende Vergütung steht dem Auftragnehmer demnach immer dann zu, sobald sich die "Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung" 21 ändern oder eine zusätzliche Leistung durch den Auftraggeber gefordert wird. 22 Bei Ansprüchen auf Vergütung durch eine zusätzliche Leistung nach § 2 Abs. 6 VOB/B sieht die VOB/B vor, dass der Auftragnehmer seinen Anspruch auf die Erstattung der aufgewendeten Mehrkosten vor Beginn der Arbeiten ankündigt. 23 Eine entsprechende Regelung ist bei der Anpassung der Vergütung nach § 2 Abs. 5 VOB/B nicht vorgesehen. Allerdings ist geregelt, dass ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr-oder Minderkosten zu vereinbaren ist, möglichst bevor mit der Ausführung begonnen wird. 24 Durch diese vorher zu treffende Vereinbarung wird sichergestellt, dass Auftraggeber und -nehmer sich über die Mehrkosten verständigen. Eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien setzt allerdings ebenfalls eine Verständigung über Mehrkosten voraus, die erfordert, dass der Auftragnehmer den Auftraggeber über etwaige entstehende Mehrkosten in Kenntnis setzt. Ähnlich sieht es auch Vygen. Er fordert, dass eine Ankündigung der Mehrkosten im Falle der Vergütungsanpassung nach § 2 Abs. 5 VOB/B erfolgen soll, wodurch nicht mehr unterschieden werden müsse, auf welchen der beiden Paragraphen sich die Vertragspartner berufen. 25 Eine Differenzierung zwischen der geänderten und der zusätzlichen Leistung fällt aus baubetrieblicher Sicht insofern leichter, als dass dem Auftraggeber in beiden Fällen die Mehrkosten angemeldet werden und die Berechnung der Mehrkosten auf Grundlage des Preises bzw. der Preisermittlung 26 , sprich der Urkalkulation, erfolgt. Da die Berechnung der Anspruchshöhe in beiden Fällen ähnlich ist, werden hier beide Punkte gemeinsam dargestellt. Vergütet werden nur die Mehr-oder Minderkosten auf Basis der Urkalkulation als Fortschreibung der Preisermittlungsgrundlage für die vertraglich festgelegten Positionen. Die tatsächlich anfallenden Kosten sind nicht maßgebend. 27 Anordnungen vonseiten des Auftraggebers setzen eine aktive Handlung seinerseits voraus. Geht es um einfache geänderte oder zusätzliche Leitungen, die klar definiert sind, kommt es hierbei kaum zu Streitigkeiten. Der Auftraggeber wünscht eine Änderung, ordnet diese an, woraufhin der Auftragnehmer Mehrkosten anmeldet. Sofern der Auftraggeber diese akzeptiert, führt der Auftragnehmer die Anordnung aus und erhält im Gegenzug seine Vergütung. Mehrkostenansprüche, die durch Bauablaufstörungen entstehen, gestalten sich komplexer. Hier ist zunächst zu überprüfen, ob eine Störung der Arbeiten aus einer Anordnung durch den Auftraggeber entstammt. Vygen ist der Meinung, dass dies im Allgemeinen zwar nicht der Fall sei, sobald Störungen aber ursächlich z. B. auf Änderungen des Bauentwurfs oder der technischen Ausführung zurückzuführen sind, diese nach § 2 Abs. 5 abzurechnen seien. 28 Unter Änderungen des Bauentwurfs fallen auch alle Änderungen, die sich auf die vertraglich geregelten Rahmenbedingungen beziehen. Dies können sowohl Änderungen des Bauzeitenplans, als auch Änderungen der Statik oder anderer Pläne, die in dem Verantwortlichkeitsbereich des Auftraggebers liegen, sein, wie auch der BGH 2014 festgelegt hat: • "Die Regelung des § 2 Nr. 5 Abhängig von der Ursache für die Störung stehen dem Auftragnehmer wie dargelegt drei Anspruchsgrundlagen zur Verfügung, vorausgesetzt alle Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt. In der Baupraxis ist es bei Bauablaufstörungen aufgrund verschiedener Gemengelagen von Vorkommnissen häufig nicht einfach möglich, die Störungsursachen und die daraus folgenden Anspruchsgrundlagen zu trennen. Hinzu kommt, dass ein erheblicher Unterschied in der Nachweisführung zwischen den Mehrkostenansprüchen aus Vergütung und denen aus Schadensersatzforderungen vorhanden ist, wodurch Auftragnehmer gerne eine Vergütung bzw. Entschädigung geltend machen, während vom Auftraggeber tendenziell eher ein Schadensersatznachweis gefordert wird. 52 Darüber hinaus entstehen bei der Berechnung der Schadenersatzansprüche nach § 6 Abs. 6 VOB/B in der Praxis aus baubetrieblicher Sicht oft Schwierigkeiten, da sich diese nach der Differenztheorie (siehe Abschn. 2.4.2) aus der hypothetisch ohne Schaden eingetretenen und der realen Vermögenslage berechnen, eine Baustelle aber nur in den seltensten Fällen wie geplant abläuft, wodurch die hypothetisch ohne Schaden eingetretene Vermögenslage schwer zu ermitteln ist und Streitpotenzial birgt. 53 Mitschein ist der Ansicht, dass es ein praktikabler Ansatz wäre, störungsbedingte Kostenermittlungen aus Schadensersatzansprüchen und aus Vergütungsansprüchen nach dem gleichen Schema zu ermitteln, wofür es eine rechtliche Grundlage geben sollte. 54 Da eine solche rechtliche Grundlage bislang nicht gegeben ist, versuchen Auftragnehmer häufig ihre Schadensersatzansprüche aus § 6 Abs. 6 VOB/B eher als Entschädigung gemäß § 642 BGB und damit vergütungsähnlich durchzusetzen. Dass dies möglich ist, hat der BGH 1999 entschieden. Hier heißt es im Urteil VII ZR 185/98 vom 21.10.: " § 642 BGB wird durch § 6 Nr. 6 VOB/B nicht verdrängt" 55 , woraufhin auch die VOB geändert wurde. Ab der Version von 2006 heißt es in § 6 Abs. 6 Satz Nr. 2 VOB/B: "Im Übrigen bleibt der Anspruch des Auftragnehmers auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB unberührt" 56 . Tab. 2.3 zeigt einen Überblick bzw. eine Gegenüberstellung der Anspruchsgrundlagen sowie der Grundlagen der Entschädigung-, Vergütungs-und Schadensermittlung. Auch wenn sich die Anspruchsgrundlagen in der Ermittlung der Höhe stark unterscheiden können, gibt es gemeinsame Punkte. So sind beispielsweise Parallelen in Bezug auf die Darstellung der Auswirkungen auf den Bauablauf zu sehen. (2006) Prinzipiell treten bei der Ermittlung der zeitlichen Auswirkungen einer Störung beim Nachweis der Entschädigung dieselben Probleme auf wie bei einem Schadensersatznachweis. Das Vorliegen der Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage ist im Vergleich zwar einfacher nachzuweisen bzw. in einigen Fällen sogar erst möglich, die Darstellung des störungsbedingt modifizierten Ablaufplanes ist aber gleichermaßen aufwendig. 57 Bei der Ermittlung der Höhe des Entschädigungsanspruches entspricht die grundsätzliche Vorgehensweise der der Vergütung im Sinne der Urkalkulation. Auch hier ist eine gute Dokumentation im Bereich des ursprünglichen vereinbarten Vertragspreise, sprich der Urkalkulation, notwendig, damit das Preisniveau detailliert bestimmt werden kann. Der Unterschied zwischen Entschädigung und Schadensersatz liegt demnach in erster Linie in der Schuldhaftigkeit des Auftraggebers. Bei Entschädigungsansprüchen kommt es nicht auf ein Verschulden des Auftraggebers an. Da die weiteren Voraussetzungen ähnlich sind und das Durchsetzen von Ansprüchen auf Entschädigung leichter erscheint, "wird ein Auftragnehmer bei Vorliegen der Voraussetzungen zukünftig seine Ansprüche nur noch auf § 642 BGB stützen […], vorausgesetzt, er erhält über die ‚Entschädigung' des § 642 BGB dasselbe oder mehr als über den ‚Schadensersatz' des § 6 Nr. 6 VOB/B; nur wenn dieser Schadensersatzanspruch höher ist, wird er den Anspruch auf Verschulden stützen". 58 Ansprüche im Sinne der § § 6 Abs. 6 VOB/B und 642 BGB können dem Auftragnehmer auch zusätzlich zu Vergütungsansprüchen infolge einer Anordnung zustehen, da sich die Anspruchsgrundlagen überschneiden und ergänzen können. 59 Dies kann etwa von Bedeutung sein, wenn es aufgrund einer geänderten Leistung zwar zu einer Neuvereinbarung des Einheitspreises i.S. des § 2 Abs. 5 VOB/B kommt, sich dadurch aber gleichzeitig eine verlängerte Bauzeit ergibt, wodurch sich Vorhaltekosten beispielsweise hinsichtlich der Baustelleneinrichtung erhöhen. Wichtig ist dennoch, dass diese Kosten direkt neben den Kosten der Vergütung geltend gemacht werden, da "Nachtragsangebote gemäß § 2 VOB/B […] alle durch die Änderungsanordnung bedingten, also verursachten Mehrkosten einschließlich der zeitabhängigen abdecken müssen, da im Falle der Beauftragung des Nachtragsangebots für den Auftragnehmer keine Möglichkeit mehr besteht, die durch Bauzeitverlängerung entstehenden oder entstandenen Mehrkosten gesondert über § 6 Nr. 6 VOB/B geltend zu machen." 60 In der Praxis sprechen Auftragnehmer in diesem Fall erfahrungsgemäß oft Vorbehalte aus, die ihnen eine spätere Berechnung ermöglichen soll. 57 Vgl. Freiboth (2006) , S. 70. 58 Kapellmann und Schiffers (2006) , S. 762, Rdn. 1648. 59 Vgl. Vygen et al. (2002) , S. 179, Rdn. 252. 60 Vygen et al. (2002) , S. 179, Rdn. 252. Im nachfolgenden Kapitel werden die wichtigsten Urteile bezüglich Bauablaufstörungen dargestellt, und dann die von der Rechtsprechung gestellten Anforderungen an die Nachweisführung erläutert. Hinweis: Bei den zitierten Urteilen der Oberlandesgerichte wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass diese nicht von nachfolgenden Urteilen des BGH revidiert wurden und demnach die aktuelle Rechtsprechung wiedergeben. Ein wegweisendes Urteil zu Bauablaufstörungen hat der BGH im Jahre 1999 gefällt. Mit dem sogenannten "Vorunternehmer II"-Urteil 61 wurde nicht nur bis dahin geltendes Recht revidiert, sondern auch erstmals entschieden, dass Auftragnehmer die Möglichkeit haben, Ansprüche aus dem BGB auch bei VOB-Verträgen geltend zu machen. Wörtlich heißt es hier: Auftragnehmer widerspruchsfreie Angaben dazu machen müsse, aufgrund welcher Planverzögerungen welche vorgesehenen Arbeiten nicht durchgeführt werden konnten und wie sich die Planverzögerungen konkret auf die Baustelle ausgewirkt haben. Folglich ist es nicht möglich, seine Ansprüche auf abstrakte Werte zu stützen. Vielmehr muss jederzeit der Bezug zum tatsächlichen Ist-Zustand auf der Baustelle hergestellt werden, was nur mithilfe einer organisierten Dokumentation aller Abläufe geschehen kann. Dieser erste Schritt der ausführlichen Dokumentation ist erforderlich, um den Anspruch dem Grunde nach nachzuweisen 88 und dient außerdem dazu, dass der Anspruch vom Auftraggeber nicht als nicht prüfbar zurückgewiesen werden kann. Erst in einem zweiten Schritt wird die Höhe des Anspruches betrachtet. Bei der Beurteilung von Ansprüchen aus Bauablaufstörungen, unabhängig von der gewählten Anspruchsgrundlage, müssen die Mehrkosten und deren Ursache detailliert dargelegt werden. Um ein Scheitern der Nachtragsforderung zu vermeiden, ist es erforderlich, die Forderung nachvollziehbar und verständlich aufzubauen. Unmittelbar am Projekt Beteiligte berücksichtigen oftmals nicht, dass Außenstehenden, die sich mit der Forderung auseinandersetzen müssen, das Projekt nicht so detailliert bekannt ist, wie für die Personen, die das Projekt von Beginn an betreuen. 89 Als richtungsweisend zum Thema der Nachweisführung gilt neben dem oben genannten Urteil aus dem Jahre 2002 auch das Urteil VII ZR 225/03 vom 24.02.2005, in welchem der BGH erneut von einer "konkreten, bauablaufbezogenen Darstellung der jeweiligen Behinderung" spricht. Weiter heißt es, dass der Auftragnehmer dazulegen hat, "wie lange die konkrete Behinderung" andauere und welche Folgen diese nach sich ziehe. Aus beiden Urteilen ist deutlich zu entnehmen, dass die Darlegungs-und Beweislast für die Störung und deren Folgen allein beim Auftragnehmer liegt. Obwohl es in diesen konkreten Fällen um einen Schadensersatzanspruch gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B ging, kann das Ergebnis auf alle Anspruchsgrundlagen übertragen werden. 90 Ein ausreichender Nachweis über das Verschulden des Auftraggebers, wie er in Schadensersatzfällen nötig ist, kann dem Auftragnehmer nur dann gelingen, wenn er eine detaillierte Dokumentation über die Baustelle führt. Ist dies nicht der Fall, kann ihm einerseits Organisationsverschulden vorgeworfen werden und andererseits hat er ohne eine sorgfältige Baustellendokumentation kaum Möglichkeiten, seine Ansprüche gegenüber dem Auftraggeber durchzusetzen. 106 Da die juristischen Anforderungen im Schadensersatzfall für den Bauunternehmer ein beinahe utopisches Ausmaß erreichen (siehe Abschn. 2.4.4) wird der Auftragnehmer bevorzugt die Entschädigung als Anspruchsgrundlage wählen. Die Verantwortung aufseiten des Auftraggebers muss allerdings auch in diesem Fall nachgewiesen werden, auch wenn er nicht direkt schuldhaft beteiligt sein muss. Eine Verantwortung nachzuweisen ist zwar einfacher als eine Schuld nachzuweisen, dennoch ist auch hier eine detaillierte Dokumentation notwendig, wenn Ansprüche erfolgreich durchgesetzt werden sollen. Tomic beschreibt die Dokumentation als wichtigsten Faktor für eine erfolgreiche Nachtragsforderung. Sie sei als obligate Voraussetzung und nicht als mühsame Verwaltungsarbeit zu sehen, die vor allem als Grundlage für die Durchsetzung dem Grunde nach diene und ablaufbegleitend und nicht nachträglich zu erstellen sei. 107 Wichtig ist weiterhin, dass für jede Störung eine konkrete, einzelfallbezogene und umfangreiche Darstellung zu den Umständen vorgetragen werden kann. Der Auftragnehmer hat mithilfe der Dokumentation darzulegen, welche Umstände aus dem Bereich des Auftraggebers wie und zu welchem Teil von Störungen bzw. daraus resultierenden Bauzeitverlängerungen führen. 108 Tab. 2.5 zeigt auf, welche Bestandteile eine sorgfältige Dokumentation beinhalten sollte. Zu dieser ist der Auftragnehmer im Übrigen selbst bei nicht gestörten Bauabläufen verpflichtet. 109 Hinzu kommt, dass, um eine lückenlose und vollständige Dokumentation vorzulegen, auch die Vorgeschichte der Störung aufgezeigt werden muss. Wie konnte es zu der Störung kommen? Wann ist die Störung erstmals aufgetreten? Wie wird die Ausführung dadurch beeinträchtigt? Welche Abschnitte bzw. Leistungen sind betroffen? Dies muss auch für unbeteiligte Dritte im Einzelvortrag nachvollziehbar und verständlich gemacht werden. Mitschein (1999) , S. 62 ff.; Reister (2014), S. 462 ff., ohne Anspruch auf Vollständigkeit) a Der Index gibt an, wie oft ein Plan bereits überarbeitet wurde. Der ursprüngliche Plan hat dabei keinen Index, der erste überarbeitete Plan startet mit dem Index "a". Wird dieser Plan erneut überarbeitet folgt "b" usw. Bei der Selektion der Anspruchsgrundlage kann der Auftragnehmer zwischen den Anspruchsgrundlagen auswählen, vorausgesetzt die einzelnen Voraussetzungen liegen vor. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ansprüche die aufgrund einer Anordnung geltend gemacht, und damit gemäß § 2 VOB/B berechnet werden, die größte Aussicht auf Erfolg haben. Sie lassen sich nach relativ klaren Vorgaben als Fortschreibung der Urkalkulation aufstellen und beinhalten somit alle Kostenpunkte. In den anderen Fällen, der Entschädigung und dem Schadensersatz, ist die Dokumentation des Auftragnehmers der Schlüsselpunkt zu einer erfolgreichen Durchsetzung der Ansprüche bzw. zu einer Nachtragsbeauftragung durch den Auftraggeber. Es obliegt ihm nachzuweisen, ob der Auftraggeber die Ablaufstörung verschuldet oder diese zumindest zu vertreten hat. Da die Berechnung der Mehrkosten für eine Entschädigung genau wie die aufgrund einer Anordnung auf Grundlage der Urkalkulation berechnet werden kann, empfiehlt sich diese klar gegenüber der Schadensersatzforderung. Eine Schadenersatzforderung beruht auf konkret entstandenen Kosten, die entsprechend nachgewiesen werden müssen. An diesen Nachweis werden durch die Rechtsprechung sehr hohe Ansprüche gestellt. Als logischer Konsequenz daraus folgt, dass es eines Ablaufschemas in Unternehmen bedarf, um zukünftig möglichst große Erfolgschancen beim Umgang mit Bauablaufstörungen zu haben. BGH-Urteil VII ZR 185/98 vom 21 Beschluss 11 U 70/13 des OLG Köln vom 27 Die Ursache und deren Wirkung muss dargestellt werden. (von lat. causa -Ursache) Es muss der Bezug zwischen der Handlung eines Schädigers und dem Schaden erkennbar sein Eine gute Methodik zur Visualisierung dieser geforderten bauablaufbezogenen Darstellung ist die sogenannte Soll'-Methode 99 , die auch der BGH als auskömmlich erkennt. 100 2.5.2.2 Die bauablaufbezogene Darstellung mithilfe der Soll Unter anderem Bötzkes 102 empfiehlt, dass den Vorgängen direkt Kapazitäten (wie z. B. Kolonnenstärken und -anzahl) hinterlegt werden sollten. Dies hätte den Vorteil, dass, sobald der Soll-Ablaufplan vertraglich vereinbart sei, der Auftragnehmer auch bei einem gestörten Bauablauf nicht mehr als die ursprünglich geplanten Kapazitäten einsetzen müsse. Sollte der Soll-Ablaufplan nicht vertraglich vereinbart sein, ist er prinzipiell auch nachträglich erstellbar. 103 Das OLG Brandenburg geht sogar so weit, dass es Vergütungs-und Schadensersatzansprüche Sollten sich Leistungsänderungen oder -ergänzungen i.S. der § § 2 Abs. 5 und Abs Minderleistungen gemäß § 2 Abs. 3 VOB/B, also vertragskonforme Modifikationen ergeben, müssen diese mit in den Soll-Ablaufplan eingearbeitet werden. Dies hat zunächst nichts mit einer Störung zu tun, sondern dient ausschließlich zur Feststellung der Ausgangssituation. Im zweiten Schritt muss die Störung festgestellt Dafür werden in einem Soll-Ist-Vergleich Abweichungen mithilfe baustellenbezogener Dokumentation (siehe Abschn. 2.5.2.3) festgestellt. In einem dritten und letzten Schritt kann dann der Soll'-Ablaufplan, auch als störungsbedingt modifizierter Ablaufplan bezeichnet, erstellt werden. Hier wird die 99 Gesprochen: Soll-Strich-Methode -es gibt sowohl den Soll-Ablauf Ausgangspunkt […] ist der vom Auftragnehmer in seiner Kalkulation zugrunde gelegte Bauabablauf (Soll). Dem wird ein sogenannter störungsmodifizierter Bauablauf gegenübergestellt merken richtigerweise an, dass die Darstellung konkret und bauablaufbezogen sein muss, dies aber baupraktisch kaum möglich ist und eine Darstellung daher bis zu einem gewissen Maße nur modellhaft erfolgen kann (siehe Rdn Hierzu sei auf das BGH-Urteil VII ZR 201/06 vom 18.12.2008 verwiesen, in welchem der BGH die nachträgliche Vorlage der Urkalkulation zugelassen hat. Es ist nicht ersichtlich, warum dies nicht auch gleichermaßen für einen Bauzeitenplan gelten soll Urteil 11 U 102/12 des OLG Brandenburg vom 02 Nach dem BGH-Urteil VII ZR 5/91 vom 12.03.1992 muss der Auftragnehmer für eine angemessene Überwachung und Prüfung der Leistungen sorgen Ausgabe 2020, 85. Auflage, Beck-Texte im dtv Vergabe-und Vertragsordnung -Ausgabe Der Bauleiter im Bauunternehmen -Bauablaufstörungen, Nachträge, Dokumentation, 3. Aufl., Verlagsgesellschaft Rudolf Müller Systematische Erfassung und Bewertung der durch Störungen im Bauablauf verursachten Kosten Nachtragsmanagement für gestörte Bauabläufe aus baubetrieblicher Sicht, Dissertation Handkommentar zur VOB, Teile A und B, 12. Aufl Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 1: Einheitspreisvertrag, 5. völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl Mehrkostenforderungen des Auftragnehmers bei gestörtem Bauablauf Die baubetriebliche Bewertung gestörter Bauabläufe aus Sicht des Auftragnehmers, Dissertation Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und gewinn bei Nachträgen und Störungen Varianten der Schätzung gemäß § 287 ZPO bei der haftungsausfüllenden Kausalität Gestörter Bauablauf -juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche, Seminarunterlage der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e Bauzeit und zeitabhängige Kosten -in Vergabe Bauverzögerung und Leistungsänderung: Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen, 4. neu bearbeitete und erweiterte Aufl Minderleistung durch gestörten Bauablauf -Kennwerte in Theorie und Praxis Rechte aus gestörtem Bauablauf nach Ansprüchen -Entscheidungshilfen für Auftraggeber Prozessorientierter Nachweis der Kausalität zwischen Ursache und Wirkung bei Bauablaufstörungen, Abschlussbericht Gestörter Bauablauf -Baubetriebliche Ermittlung von Bauzeitverlängerungen und Berechnung der Mehrkosten Partnerschaftliches Management von Bauablaufstörungen: Mehr Erfolg durch Kooperation? In: Bauwirtschaft, Heft 9 Praktische Umsetzung bauablaufbezogener Darstellung von Behinderungen als Grundlage der Schadensermittlung nach § 6 Nr. 6 VOB/B Planungsbüro professionell, Institut für Wissen in der Wirtschaft, Heft 03 Bewertung gestörter Bauabläufe der Höhe nach: Geht mit § 642 BGB für Auftragnehmer alles einfacher? In: Baumarkt + Bauwirtschaft Haftungsbegründende/haftungsausfüllende Kausalität Ist das Bauzeitlabyrinth ein Irrgarten? In: NZBau -Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht Bauablaufstörungen -kurz angesprochen Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte -Lange Reihen Urteile